公主岭大岭园林绿化项目（二期）草坪施工

劳务分包比选公告

公主岭市岭富建筑工程有限公司于2025年1月16日与公主岭桐波房地产开发有限公司、公主岭铭辉房地产开发有限公司、公主岭弘盛房地产开发有限公司签订《园林绿化建设项目合同》，我司为保证工期和质量，拟通过比选方式选择劳务分包单位。比选相关的内容和要求如下：

一、施工范围及要求

1.施工范围

花溪谷008地块、009地块二期、水世界A03地块、A12地块绿化区域草皮卷铺设种植及养护工作（暂定176550平方米早熟禾草皮卷）。

2.分包方式要求

保成活，包两年养护。由分包人包工、包辅料、包养护、包机械、包工期、包施工水电费、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包垃圾外运、包所有措施费用、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式分包。 

3、3.工作范畴

翻整土地、耙细履平、清除杂物、场内运输、铺植、浇定根水、清理等。，整地碾压、扎草修边、草屑清除、挑除杂草、施肥、灌溉排水、病虫害防治、环境清理等 。

二、竞选人资格要求

（1）竞选人具有独立法人资格，且持有效的营业执照，成立时间在二年以上（含二年）；

（2）竞选人应具备建设行政主管部门核发的园林绿化专业承包资质或相应的专业施工劳务企业资质；

（3）竞选人注册资本在 50 万元以上（含 50 万元）；

（4）竞选人须在资质证书范围内开展分包业务，企业信誉良好；

（5）竞选人近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，以竣工时间为准）须具有类似施工业绩不少于3个，单项合同额不低于 100 万元，需提供合同协议书或竣工验收报告，并提供各业绩的相关银行流水凭证或相关工程款发票；

（6）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（7）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

（8）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）截止评选之日止，在中国裁判文书网公布（裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）的裁判文书中，无因竞选人违反或不恰当履行合同被判决解除合同或承担违约责任、未有行贿犯罪行为；

（10）财务要求：财务状况良好，提供近一年银行流水或近一年财务审计报告；

（11）在长春市、公主岭市无农民工上访记录等影响企业信誉的不良记录。

三、主要合同条件

（1）分包最高限价：固定单价合同，10.00元/平方米，合计1766500.00元（大写：壹佰柒拾陆万陆仟伍佰元整），包括完成该项目要求所产生的全部人工费、机械费、辅材费、措施费、安全文明施工费等全部费用。任何情况下单价都不予调整，发生清单以外的施工项目协商确定单价，按实际确认发生的工程量结算。

（2）付款方式：劳务分包人完成全部种植工作后，支付合同总价款的50%；完成养护一年后，支付合同总价款的25% ；完成养护两年后，并经承包人验收合格，支付总合同价款的25%。承包人支付前，劳务分包人提供全额9%的增值税专用发票，否则甲方可拒绝支付，责任由乙方承担。（如提供不满足9%增值税税率的发票，不足9%税率的部分不支付相应的工程款）

（3）工期要求：截至2025年7月30日，劳务分包人需完成全部草坪铺设工作内容。

（4）施工质量：劳务作业质量应符合国家、吉林省、长春市及行业现行相关标准，并符合分包合同有关质量的约定。

（5）质量标准：

1、本工程标准参照《园林绿化工程施工与质量验收规范》CJJ82-2012执行，并应满足承包人要求。

2、养护期为两年，养护期内劳务分包人负责日常的浇灌、施肥、除杂草、杀虫、修剪成型等工作。养护期间劳务分包人负责种植苗木成活，如因劳务分包人原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由劳务分包人承担并赔偿给承包人造成经济损失的。

（6）停工超过 3 日违约责任：无故停工超过3日，并经催告后3日内未改正的，解除合同，即刻清场。

（7）违约责任：

1.违约情形：劳务分包人（1）未按合同约定期限完成劳务工作内容；（2）未按劳务作业质量标准完成劳务工作内容；（3）合同期内擅自退场；（4）不按时支付工人劳动报酬；（5）发生工人讨薪、工人上访或聚集承包人办公、工地和政府办公场所；（6）不服从承包人和建设单位的管理；（7）出现严重质量和人员安全隐患，劳务分包人不能采取及时、有效的措施予以防范及整改，或经承包人、监理等提出意见仍拒不改正或改正不彻底的。

2.违约责任：1）劳务分包人出现以上（4）（5）情形的，承包人停止支付进度款，并赔偿承包人一切损失；劳务分包人出现其他情形的，承包人有权解除合同，有权要求劳务分包人承担合同总价款的30%的违约金，并承担由此给承包人造成的一切损失。

四、施工组织计划要求

竞选人需提供施工组织计划，具体包括辅材采购安排、施工人员数额、施工组织顺序、施工时间安排等。

五、现场评选时间和地点

2025年5月28日上午10点在岭富集团二楼会议室

六、需提交资料明细

（1）营业执照副本，资质证书；

（2）业绩证明材料（对应工程的银行流水凭证或相关发票）；

（3）近一年银行流水或审计报告；

（4）报价单（不得超过最高限价）；

（5）需提供在长春市、公主岭市无农民工上访记录的承诺；

（6）需提供未被列入失信被执行人名单及未违反或不恰当履行合同被判决解除合同或承担违约责任、未有行贿犯罪行为的承诺；

（7）需提供未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单的信息页截图；

（8）参与竞选的代表授权委托书和法定代表人身份证明，需熟知清单所列项目情况等；

以上资料提交复印件加盖公章，纸质材料一式6份密封，竞选人于2025年5月28日10点之前提交至岭富集团二楼。参与竞选人需携带原件，以备核查。

七、材料清单获取方式

联系人：  张雪  电话：18643014862

公主岭市岭富建筑工程有限公司

2025年5月23日